甲方未支付工程进度款，乙方可以停止施工吗

做工程的老板都知道，甲方不按照合同约定，支付进度款的情况，特别常见，我们施工单位遇到了，往往只能硬着头皮干，难道真的就没有办法了吗？只能忍气吞声吗？当然不是。

这个案例告诉您答案。

某工程项目施工合同约定，甲方需按照工程进度的70%支付进度款，施工过程中，因甲方未及时付款，乙方停工数日，项目整体完工后，甲方向乙方主张停工期间的损失。法院认为停工原因是甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权停止施工，甲方以此主张停工损失，法院不支持。

那么甲方未按约定支付进度款，乙方停工，甲方是否可以解除施工合同呢？

甲方未按合同约定支付进度款，乙方已有权拒绝履行施工义务，乙方的行为不构成根本违约，所以甲方想解除施工合同的要求，不能得到法律的支持，换句话说，甲方进度款支付不到位，乙方可以停工，并且甲方不能解除合同，还不能逼乙方退场。

看完你明白了吗？如有疑问或者需要律师帮助，欢迎随时在线联系我们。