业主不付工程款，施工单位可以停工吗

很多时候，我们施工单位都会遇到业主不付工程款的情况，在这种情况下，我们施工单位能不能摆烂，一停了之呢？本文道华工程律师给大家简单分析解答。

业主不付工程款，施工单位可以停工吗?

主要要从以下几个方面来考察：

第一，我们要看合同是不是有约定，如果说我们的合同里面约定了，业主不付工程款，那就可以停工。

第二，我们要看业主有没有相关的支付能力，也就是说，要看业主，现在还有没有继续履行合同的能力。如果业主没有相应的支付能力，比方说被受理破产了，那这个情况下我们也是可以停工的。

第三，一定要记得在停工之前，要向业主发出书面的通知，通知业主在限期内支付拖欠的工程款。

第四，我们还要固定好，业主原因导致停工的相关证据，同时也要固定好我们人材机损失的证据。

第五，我们施工方在停工后，一定要采取必要的措施，来防止损失进一步扩大，否则扩大部分的损失，是得不到法院的支持的。

那么看完你明白了吗？如有疑问或者需要律师帮助，欢迎随时在线联系我们。