发包方请求裁令承包方支付违约金近200万元,道华工程律师团代理承包方确认案涉合同无效!总包方无权以违约为由主张违约金!

发包方为厦门本土企业,2021年7月,发包方与委托人签订《项目合同》,合同签订时,委托人在无律师介入的情况下与发包方约定“委托人与收到开工通知之日起20个工作日内完工,委托人逾期完工的,每逾期一天按照合同总价的千分之三向发包人计付违约金,若延误五天以上,发包方有权单方面解除合同,委托人除向发包方支付违约金外,应当退还发包方已支付费用并赔偿发包方损失,包括但不限于租金损失、装修工程进度受影响损失、律师费等”。施工期间,因发包方场地、设备无法到位等原因,造成工程逾期,但发包方却主动对委托人申请仲裁,请求裁令委托人支付违约金、退还工程款等共计200余万,委托人多次自行协商无果,委托道华工程律师团代理本案,道华工程律师团隋悦然律师经全面了解案情、收集证据并进行研判,对发包方提出仲裁反请求、并主张案涉合同无效。本案经厦门仲裁委审理后,确认案涉合同无效!基于此,委托人将无需按照合同承担违约责任。
仲裁书

代理人

声明:本网站所发布的资讯或文章仅为交流目的,本文所涉姓名/企业名称均为化名,数额/日期等案件信息均已做保密化处理。文章内容由作者创作,不代表广东道华律师事务所或其他律师出具的法律意见或建议。本文所包含的信息仅是作为一般性信息提供,广东道华律师事务所不对本文做时效性修改或更新。读者在就自身案件依据本文全部或部分内容作出的决定及由此造成的后果由行为人自行负责。作者及广东道华律师事务所不承担任何责任,如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。如果您需要相关法律意见或法律服务,欢迎与本所律师联系。

更多胜诉捷报:

郑州爬架工程款纠纷,工程项目竣工验收多年无故拖欠,百万款项成功追回

郑州爬架工程款纠纷,工程项目竣工验收多年无故拖欠,百万款项成功追回

工程项目竣工验收多年,发包方无故拖延支付工程尾款。道华律师深入剖析案件细节,精准筛选关键证据,制定诉讼思路,成功让法院采纳我方观点,全额支持...

海伦堡集团工程项目发包方拒绝结算工程款,道华工程律师团成功代理委托人确认工程款130万余元!

海伦堡集团工程项目发包方拒绝结算工程款,道华工程律师团成功代理委托人确认工程款130万余元!

委托人为深圳某城装修公司,2019年12月与海伦堡集团通过某华公司与委托人签订《精装修工程施工合同》,约定某华公司将案涉工程以固定综合单价包...

深圳宝安小产权房交易陷入争议,道华律师专业代理,法院判决购房合同无效,助力购房者拿回购房款!

深圳宝安小产权房交易陷入争议,道华律师专业代理,法院判决购房合同无效,助力购房者拿回购房款!

2020年9月刘某与何某签订了《房屋转让合同》,约定购买何某位于深圳市西乡街道房屋的其中一层,合同价款为340万元。合同签订完毕后,刘某于2...

中山重大疑难工程纠纷案件,无需鉴定快速判决,200余万工程尾款获法院全额支持

中山重大疑难工程纠纷案件,无需鉴定快速判决,200余万工程尾款获法院全额支持

【道华工程·重大胜诉】中山重大疑难工程纠纷案件,无需鉴定快速判决,200余万工程尾款获法院全额支持——中山市某重点房地产开

梅州园林绿化工程纠纷,发包方长期拒绝办理结算,道华工程律师顺利促成双方调解,帮助委托人追回全部未付工程款

梅州园林绿化工程纠纷,发包方长期拒绝办理结算,道华工程律师顺利促成双方调解,帮助委托人追回全部未付工程款

委托人为梅州房地产项目园林绿化工程承包人,发包人在工程施工期间,未按合同约定支付进度款,工程竣工后,又长期拖延办理结算。委托人自行催款多年,...

全国客服:400-829-6880

预约咨询:18138256421

律所地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心810-811(深圳市民中心旁)

E-mail:daohualaw@163.com

扫码关注

Copyright © 广东道华律师事务所 版权所有

SiteMap

本站备案号:粤ICP备19106298号-6